Постановление Правительства Самарской области от 27.04.2016 № 201

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      от 27 апреля 2016 г. N201

 

 

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ

     ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 684 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

           ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО

           СТРОИТЕЛЬСТВА В САМАРСКОЙОБЛАСТИ" ДО 2020 ГОДА"

 

 

     В целях   уточнения   перечня    мероприятий,    предусмотренных

государственной  программой Самарской  области  "Развитие   жилищного

строительства  в Самарской   области"  до 2020  года,   утвержденной

постановлением   Правительства   Самарской  области,    Правительство

Самарской области постановляет:

     1. Внести в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

27.11.2013 N 684  "Об утверждении государственнойпрограммы  Самарской

области "Развитие жилищногостроительства в Самарской области" до 2020

года" следующие изменения:

     в подпрограмме "Оказание  государственной  поддержки гражданам  -

участникам   долевого  строительства,   пострадавшим   от   действий

застройщиков" до 2017 годагосударственной программы Самарской области

"Развитие жилищногостроительства  в Самарской  области" до 2020  года

(далее - Подпрограмма):

     в разделе 4 "Перечень мероприятийПодпрограммы":

     после абзаца четвертого дополнить абзацемследующего содержания:

     "предоставление в соответствиисо  статьей 10.1 Закона  Самарской

области  "Об инвестициях  и государственной поддержке инвестиционной

деятельности  в  Самарской  области"   юридическим лицам   земельных

участков,   находящихся    в    государственной  или    муниципальной

собственности,  в целях  обеспечения  жилыми помещениями  граждан  -

участников долевого строительствамногоквартирных домов, включенных  в

перечень  проблемных  объектов,   который  определен  Правительством

Самарской области,  и (или) сведения о которых  содержатсяв  реестре

граждан,   чьи  денежные  средства   привлечены  для   строительства

многоквартирных  домов  и  чьи  права  нарушены,  сформированном   в

соответствии с приказомМинистерства регионального развития Российской

Федерации от20.09.2013 N 403  (далее - граждане -участники  долевого

строительства, пострадавшие отдействий застройщиков).";

     дополнить подразделом 4.4 следующегосодержания:

     "4.4. Предоставление  в соответствии  со  статьей 10.1   Закона

Самарской  области  "Об  инвестициях   и государственной   поддержке

инвестиционной  деятельности в  Самарской области" юридическим  лицам

земельных участков,  находящихся в государственной или  муниципальной

собственности,  в целях  обеспечения  жилыми помещениями  граждан  -

участников   долевого  строительства,   пострадавших   от   действий

застройщиков

     Организационные мероприятия Подпрограммывключают:

     выявление земельных участков,  находящихся в государственной  или

муниципальной   собственности,   которые могут   быть   предоставлены

юридическим лицам  в соответствии со  статьей  10.1 Закона Самарской

области  "Об инвестициях  и государственной поддержке инвестиционной

деятельности  в  Самарской  области"  в  целях  обеспечения   жилыми

помещениями граждан - участниковдолевого строительства,  пострадавших

от действий застройщиков;

     проведение работы  с юридическими  лицами  в целях  определения

условий  их участия  в  обеспечении жилыми  помещениями  граждан  -

участников   долевого  строительства,   пострадавших   от   действий

застройщиков,  при условии  предоставления  таким юридическим  лицам

земельных участков,  находящихся в государственной или  муниципальной

собственности. Порядок проведениятакой работы приведен в приложении 9

к Подпрограмме;

     издание в соответствии с Земельнымкодексом Российской  Федерации

и статьей   10.1   Закона Самарской   области   "Об инвестициях   и

государственной  поддержке инвестиционной  деятельности  в  Самарской

области"  распоряжений Губернатора  Самарской  области о  реализации

масштабных  инвестиционных   проектов в   целях  обеспечения  жилыми

помещениями граждан - участниковдолевого строительства,  пострадавших

от действий застройщиков.";

     дополнить Подпрограмму   приложением  9  в   редакции  согласно

приложению к настоящемуПостановлению.

     2. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить  на

министерство строительстваСамарской области (Гришина).

     3. Опубликовать  настоящее постановление  в  средствах массовой

информации.

     4. Настоящее   постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

         Первый

   вице-губернатор –

председатель Правительства

   Самарской области                                      А.П.НЕФЕДОВ

 

 

 

 

 

                                                 Приложение

                                         к постановлениюПравительства

                                               Самарскойобласти

                                           от 27 апреля 2016 г. N 201

 

                               ПОРЯДОК

       ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ

      УСЛОВИЙ ИХ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИМАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

         ПРОЕКТОВ, ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ

       ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

          ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ ЗАСТРОЙЩИКОВ,ПРИ УСЛОВИИ

           ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИМ ЮРИДИЧЕСКИМЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ

               УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

                   ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИ

 

                          1. Общие положения

 

     1.1. Настоящий   Порядок  определяет   механизм   взаимодействия

министерства строительстваСамарской области (далее - министерство) с

юридическими лицами при  предоставлении им  в соответствии со  статьей

10.1  Закона Самарской  области  "Об инвестициях  и  государственной

поддержке инвестиционнойдеятельности  в Самарскойобласти"  земельных

участков,   находящихся    в    государственной  или    муниципальной

собственности,  для реализации  масштабных  инвестиционных  проектов,

целью   которых  является обеспечение  жилыми  помещениями граждан  -

участников долевого строительствамногоквартирных домов, включенных  в

перечень  проблемных  объектов,   который  определен  Правительством

Самарской области,  и (или) сведения о которых  содержатсяв  реестре

граждан,   чьи  денежные  средства   привлечены  для   строительства

многоквартирных  домов  и  чьи  права  нарушены,  сформированном   в

соответствии с приказомМинистерства регионального развития Российской

Федерации от20.09.2013 N 403  (далее - граждане -участники  долевого

строительства, пострадавшие отдействий застройщиков).

     1.2. Под инвестором  в настоящем Порядке понимается  юридическое

лицо (независимо от  его организационно-правовой формы),  обеспечившее

за последние  два  года в  Самарской  области ввод  в  эксплуатацию

многоквартирных домов  в объеме не менее 10  тысяч квадратных  метров

общей  площади жилых   помещений  и имеющее  намерение   реализовать

масштабный инвестиционный проект,целью которого является  обеспечение

жилыми  помещениями граждан  -  участников долевого   строительства,

пострадавших   от  действий   застройщиков   (далее  -    масштабный

инвестиционный  проект). Кроме  того, такое юридическое  лицо  должно

соответствовать следующимкритериям:

     непроведениеликвидации юридического  лица  и отсутствие решения

арбитражного суда  о введении внешнего управления  илипродлении  его

срока, о признании юридическоголица несостоятельным (банкротом) и  об

открытии конкурсного производства;

     неприостановлениедеятельности  юридического   лица в   порядке,

установленном   Кодексом   Российской Федерации  об   административных

правонарушениях ;

     отсутствие сведений    о   юридическом    лице    в    реестрах

недобросовестных  поставщиков,  ведение   которых  осуществляется   в

соответствии с федеральными законами "О закупках товаров, работ,услуг

отдельными видами  юридических лиц",  "О контрактной  системе в сфере

закупок  товаров, работ,  услуг  для обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд", "Осодействии развитию жилищного строительства",

сведений о  юридическом лице  (в том числе об  учредителях, о  членах

коллегиального  исполнительного  органа, лице, исполняющем   функции

единоличного  исполнительного  органа  юридического  лица)  в   части

исполнения   им  обязательств,  предусмотренных   контрактами    или

договорами,  предметом которых являются  выполнение  работ, оказание

услуг  в сфере строительства,  реконструкциии  капитального  ремонта

объектов   капитального    строительства    или  организации    таких

строительства, реконструкции икапитального ремонта либо  приобретение

у юридического лица жилыхпомещений.

     Под компенсационной  площадкой в  настоящем  Порядке понимается

земельный  участок, находящийся  в  государственной или муниципальной

собственности,  не  занятый объектом незавершенного  строительства  и

необходимый для реализации масштабного инвестиционного проекта в целях

обеспечения   жилыми помещениями   граждан   - участников   долевого

строительства, пострадавших отдействий застройщиков.

     Под площадкой,     обеспечивающей    завершение     строительства

проблемного объекта,включенного  в перечень проблемныхобъектов,  для

строительства   которых  привлекались денежные  средства  граждан, на

территории Самарской  области, определенный Правительством  Самарской

области (далее  - проблемный объект),  понимаетсяземельный  участок,

предоставление   которого   необходимо для  завершения   строительства

проблемного объекта и реализациимасштабного инвестиционного проекта в

соответствии с его финансово-техническими характеристиками.

     Под финансово-техническими      характеристиками      масштабного

инвестиционного  проекта  по  завершению  строительства   проблемного

объекта  понимаются сведения, являющиеся результатом  финансового  и

правового    анализа  обязательств    застройщика,    осуществлявшего

строительство   проблемного  объекта,  перед   участниками  долевого

строительства проблемного  объекта, причин незавершения  строительства

проблемного  объекта,  определения  степени  готовности  проблемного

объекта  и технической возможности  завершения его  строительства по

результатам проведениястроительной экспертизы, определения готовности

участников долевогостроительства  к финансовому участиюв  завершении

строительства    проблемного    объекта.   В    рамках    определения

финансово-технических   характеристик   масштабного    инвестиционного

проекта по завершениюстроительства проблемного объекта осуществляется

оценка  расходов инвестора на  завершение  строительства проблемного

объекта в  случае технической возможности  завершения строительства  и

ввода проблемного объекта вэксплуатацию, которая включает:

     определение прогнозируемых  затрат на  завершение  строительства

проблемного объекта;

     расчетпрогнозируемых  убытков   инвестора (если  в   результате

завершения    строительства   проблемного    объекта   предполагается

возникновение убытков) в  случае завершения строительства  проблемного

объекта  с учетом долгов  застройщика,осуществлявшего  строительство

проблемного   объекта,  перед  участниками   долевого  строительства

проблемного объекта.

 

     2. Отбор компенсационных площадок иплощадок, обеспечивающих

     завершение строительства проблемных объектов,для реализации

                  масштабных инвестиционныхпроектов

 

     2.1. Министерство совместно  с органами местного  самоуправления

городскихокругов и муниципальных  районовСамарской области (далее  -

органы  местного самоуправления),  иными  органами и   организациями

осуществляет отбор компенсационныхплощадок и площадок, обеспечивающих

завершение   строительства   проблемных  объектов,   для   реализации

масштабных инвестиционныхпроектов.

     Инвесторы вправе  предложить министерству  осуществить действия,

предусмотренные   пунктом  2.2 настоящего  Порядка,  применительно   к

предлагаемым   ими   компенсационным    площадкам   или   площадкам,

обеспечивающим завершение строительства проблемных объектов.

     2.2. В  рамках  отбора компенсационных  площадок  или  площадок,

обеспечивающих   завершение   строительства   проблемных    объектов,

осуществляются следующиемероприятия:

     проверка министерством  или  органом  местного   самоуправления,

уполномоченным  на распоряжение находящимися  в государственной  или

муниципальной   собственности   земельными участками,   наличия   или

отсутствия  оснований для  отказа  в предоставлении  компенсационных

площадок  или  площадок,   обеспечивающих  завершение  строительства

проблемных  объектов,  для  реализации  масштабного  инвестиционного

проекта,  представляющая  собой установление  наличия или  отсутствия

оснований  для  отказа  в   предоставлении  государственной   услуги,

предусмотренной приказомминистерства строительства Самарской области

от 30.06.2015  N 262-п "Об  утвержденииАдминистративного  регламента

министерства  строительства   Самарской  области  по   предоставлению

государственной    услуги   "Предоставление   земельных    участков,

государственная собственность  на которые не разграничена,  отдельным

категориям физических июридических лиц без проведения торгов";

получение уполномоченным органомместного самоуправления информации  о

технических  условиях  подключения (технологического   присоединения)

объекта  недвижимости, который  может  быть построен  в   результате

использования компенсационной  площадки или площадки,  обеспечивающей

завершение   строительства  проблемных  объектов   (далее  -  объект

недвижимости),   к  сетям   инженерно-технического   обеспечения    в

соответствии с приказом министерства строительства Самарской области

от 22.12.2015  N 367-п "Об  утвержденииАдминистративного  регламента

министерства  строительства   Самарской  области  по   предоставлению

государственной   услуги  "Предоставление информации   о   получении

технических  условий  подключения (технологического   присоединения)

объектов к сетяминженерно-технического обеспечения";

     определение уполномоченным   органом  местного    самоуправления

минимальных отступов от границкомпенсационных площадок или  площадок,

обеспечивающих завершениестроительства  проблемных объектов,с  целью

определения  мест допустимого  размещения  объекта недвижимости,  за

пределами    которых   запрещено  строительство.   Такое   определение

минимальных   отступов   устанавливается    с   учетом   требований,

предусмотренных  для подготовки  градостроительных  планов земельных

участков;

     определение министерством  или уполномоченной  им   организацией

потенциала  использования   компенсационных  площадок или   площадок,

обеспечивающих   завершение   строительства   проблемных    объектов,

включающее прогнозирование  с учетом определенного  градостроительного

зонирования территориальной зоны,в которой находится  компенсационная

площадка  или  площадка,   обеспечивающая  завершение  строительства

проблемных объектов:

     максимальной площади объекта недвижимости;

     общей стоимости строительства объектанедвижимости;

     рентабельности реализации масштабного  инвестиционного проекта  с

учетом общей стоимостистроительства  объекта недвижимости ицены  его

продажи;

     количества граждан   -   участников   долевого    строительства,

пострадавших от действийзастройщиков, права требований которых могут

быть  удовлетворены за счет  реализации  масштабного  инвестиционного

проекта  на компенсационных  площадках или площадках,  обеспечивающих

завершение строительствапроблемных объектов.

При определении потенциалаиспользования компенсационных площадок или

площадок, обеспечивающихзавершение строительства проблемных объектов,

учитывается  необходимость использования  их  части для  обеспечения

организации строительства  объекта капитального  строительства, в  том

числе   для  строительства временных  или  вспомогательных  сооружений

(включая ограждения,  бытовки, навесы),  складирования строительных  и

иных материалов, размещениятехники.

     2.3. В случае отсутствия оснований для  отказа в  предоставлении

компенсационных  площадок или  площадок,  обеспечивающих   завершение

строительства  проблемных  объектов,   и  возможности  осуществления

строительства на них с учетомабзацев с третьего по десятый пункта 2.2

настоящего Порядка министерствообязано:

     принять правовой   акт   министерства,   определяющий    границы

территорий, земельные участки изкоторых планируются к  предоставлению

юридическим  лицам в  аренду без  проведения торгов  для  размещения

объектов  социально-культурного,  коммунального назначения  и   (или)

реализации  масштабных  инвестиционных проектов  в  соответствии  со

статьей   10.1  Закона   Самарской   области  "Об   инвестициях    и

государственной  поддержке инвестиционной  деятельности  в  Самарской

области" в течениедесяти  рабочих дней со дняпредставления  органом,

уполномоченным на  распоряжение земельными  участками, находящимися  в

государственной   или   муниципальной  собственности,    информации,

предусмотренной статьей 10.12Закона Самарской области "О земле";

     включить информацию о  компенсационных  площадках или площадках,

обеспечивающих  завершение  строительства   проблемных  объектов,  в

перечень территорий Самарской  области, планируемых к использованию  в

рамках публичных обязательств, с указанием координат характерныхточек

по территории в  течение пяти рабочих дней  со дня принятия  правового

акта министерства, указанного вабзаце первом настоящего пункта;

     подготовить презентацию  компенсационных площадок  или площадок,

обеспечивающих   завершение   строительства   проблемных    объектов,

включающую информацию о  месте нахождения, площади, категории  земель,

территориальной  зоне с  указанием основных,  условно разрешенных  и

вспомогательных видов разрешенногоиспользования, а также информацию о

возможности  их обеспечения инженерной инфраструктурой  (планируемые

сроки такого  обеспечения, если  необходимо дополнительное  подведение

инженерной инфраструктуры,мощности инженерной инфраструктуры).

 

      3. Запрос масштабных инвестиционныхпроектов, предлагаемых

               к реализации на компенсационнойплощадке

 

     3.1. Министерство направляет инвесторам:

     извещение по   форме,  установленной   приказом    министерства,

содержащее  условие о сроке  представления масштабных инвестиционных

проектов, которыйне может  составлять менее двадцатирабочих дней  со

дня  направления соответствующего   извещения  инвесторам (далее   -

извещение);

     презентацию компенсационной  площадки (компенсационных  площадок)

для реализации масштабногоинвестиционного проекта;

     проект соглашения по форме, установленнойприказом министерства.

     3.2. В извещении указывается минимальнаяплощадь жилых помещений,

необходимая для удовлетворения прав требований  граждан -  участников

долевого  строительства,   пострадавших   от действий   застройщиков.

Масштабные  инвестиционные проекты,  содержащие информацию о  площади

жилых  помещений, которая  не  превышает минимальную  площадь  жилых

помещений, необходимую  для удовлетворения прав  требований граждан  -

участников   долевого  строительства,   пострадавших   от   действий

застройщиков, указаннуюв извещении, министерством не рассматриваются.

     3.3. Информация    о    масштабном    инвестиционном     проекте

представляетсяпо форме, установленной приказом министерства (далее  -

информация  о масштабном  инвестиционном  проекте). Одновременно   с

информацией о масштабноминвестиционном проекте инвестор представляет

в министерство  аудиторскоезаключение,  соответствующее  требованиям

Федерального   закона  "Об   аудиторской   деятельности",   за   два

предшествующих финансовых года (далее - аудиторское заключение).

     3.4. Масштабный   инвестиционный   проект,  представленный    по

истечении    срока,   указанного  в   извещении,   министерством    не

рассматривается.  В  случае  непредставления  инвестором аудиторского

заключения   представленный   им масштабный   инвестиционный   проект

министерством не рассматривается.

 3.5. После получения информации о масштабных инвестиционных проектах

министерство осуществляет их сравнениепо следующим критериям:

     количество граждан   -   участников   долевого    строительства,

пострадавших от действийзастройщиков, права требования которых  могут

бытьудовлетворены при реализации масштабного инвестиционного проекта;

     площадь жилых помещений,  предоставляемых гражданам -  участникам

долевого строительства,пострадавшим от действий застройщиков;

     срок удовлетворения прав требованийграждан - участников долевого

строительства, пострадавших отдействий застройщиков;

     рентабельность реализации масштабного  инвестиционного проекта  и

объем  средств,  направляемых  инвестором   на удовлетворение   прав

требований граждан -  участников долевого строительства,  пострадавших

от действий застройщиков.

     Значение каждого из критериев,предусмотренных настоящим пунктом,

определяется министерством,указывается в извещении и устанавливается

от нуля  до единицы. Сумма значений  всехкритериев,  предусмотренных

настоящим пунктом, равна единице.

3.6. По результатам сравнения представленных масштабных инвестиционных

проектов министерство с учетомпредусмотренных пунктом 3.5  настоящего

Порядка  критериев в течение  десяти рабочих  дней со дня  окончания

представления  инвесторами информации  о  масштабных   инвестиционных

проектах определяет лучший из них.

     3.7. В случае   непредставления   инвесторами в   установленный

извещением  срок информации  о  масштабных инвестиционных   проектах

министерство  вправе повторно осуществить действия,  предусмотренные

пунктом 3.1 настоящего Порядка.При этом министерство вправе указать в

извещении предложение о предоставлении двух компенсационных  площадок,

включая компенсационнуюплощадку,  по которой ранее не  представлялись

масштабные инвестиционные проекты.

 

              4. Предоставление компенсационныхплощадок

                     в рамках конкурсногоотбора

 

     4.1. В течение пяти рабочих дней со дняопределения министерством

в соответствии с  пунктом 3.6 настоящего  Порядка лучшего  масштабного

инвестиционного  проекта  министерство   направляет  инвестору,  чей

масштабный инвестиционный  проект был признан  лучшим, два экземпляра

подписанного  со  своей  стороны   соглашения, содержащего   условия

реализации   масштабного инвестиционного   проекта,   представленного

инвестором.

     4.2. Если соглашение в  течение  двадцати рабочих дней  со  дня

направления  его инвестору не  было  им подписано и  представлено  в

министерство,  министерство  направляет  инвестору,  чей   масштабный

инвестиционный проект  занял второе место  в  конкурсном отборе,  два

экземпляра  соглашения,  подписанного  министерством  и  содержащего

условия     реализации    масштабного     инвестиционного     проекта,

представленного инвестором.

     Если подписанное инвестором соглашение втечение двадцати рабочих

дней со дня направления  его инвестору, чей масштабный  инвестиционный

проект  занял второе место  в конкурсном  отборе, не представлено  в

министерство, соответствующаякомпенсационная  площадка не может  быть

предоставлена по результатам проведения текущего конкурсного отбора.

     4.3. Инвестор  одновременно с   подписанным  со своей   стороны

соглашением   направляет  в  министерство   презентацию  масштабного

инвестиционного проекта,  реализация которого  будет осуществляться  в

соответствии   с  соглашением. В  случае  возникновения необходимости

министерство  оказывает содействие инвестору, указанному  в  проекте

распоряжения ГубернатораСамарской  области, в подготовке  презентации

масштабного инвестиционногопроекта.

     4.4. Условием вступления  в силу соглашения является  подписание

Губернатором Самарскойобласти  распоряжения о реализации  масштабного

инвестиционного  проекта  на  компенсационной  площадке  инвестором,

заключившим соглашение.

 

       5. Подготовка проекта распоряженияГубернатора Самарской

       области о реализации масштабногоинвестиционного проекта

 

     5.1. Министерство в течение десяти рабочихдней со дня  получения

подписанного   инвестором  соглашения   и   презентации  масштабного

инвестиционного проекта  осуществляет подготовку проекта  распоряжения

Губернатора Самарской области ореализации масштабного инвестиционного

проекта.

     5.2. Одновременно с  проектом распоряжения Губернатора  Самарской

области о реализации масштабногоинвестиционного проекта  министерство

направляет   в адрес   Губернатора   Самарской области   презентацию

масштабного инвестиционногопроекта.

     5.3. Министерство  в  течение  трех   рабочих дней   уведомляет

инвестора,   заключившего   соглашение, о   подписании   распоряжения

Губернатора Самарской области ореализации масштабного инвестиционного

проекта.

 

              6. Предоставление компенсационнойплощадки

 

     Компенсационная площадка   предоставляется   в  соответствии   с

распоряжением ГубернатораСамарской  области о реализации  масштабного

инвестиционного   проекта  в   порядке,   предусмотренном   земельным

законодательством РоссийскойФедерации.

 

        7. Особенности предоставлениякомпенсационных площадок

 

7.1. Предоставление компенсационныхплощадок в отсутствие  направления

инвесторам документов,предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка,

и выявления лучшего масштабногоинвестиционного проекта в соответствии

с разделом 3 настоящего Порядкаосуществляется в следующих случаях:

     в министерство с  предложением  о предоставлении  компенсационной

площадки, представляющей  собой землю, находящуюся в государственной

или  муниципальной собственности   и  имеющую  на своей   территории

земельный   участок  (земельные   участки)   в   виде   вкрапливания

(вкрапливаний),  обратилось лицо,  в  чьей собственности   находится

соответствующий   земельный участок   (земельные   участки) в   виде

вкрапливания (вкрапливаний);

     проведение торгов в отношении права собственности  на  проблемный

объект;

    проведение торгов в отношении  права аренды земельного  участка,

находящегося   в   государственной  или муниципальной   собственности,

обремененного проблемным объектом и обязательствами по  удовлетворению

прав   требований граждан   -   участников долевого   строительства,

пострадавших от действийзастройщиков;

     передача имущества    и    обязательств     застройщика-банкрота

инвестору-приобретателю  в соответствии  с  Федеральным законом   "О

несостоятельности (банкротстве)".

     7.2. Общими  условиями предоставления компенсационной  площадки

инвестору в соответствии с пунктом7.1 настоящего Порядка являются:

     подготовка инвестором  информации о  масштабном   инвестиционном

проекте ;

     подписание Губернатором   Самарской  области   распоряжения    о

реализации    масштабного    инвестиционного    проекта   инвестором,

определенным в  соответствиис  пунктами 7.3, 7.4  или 7.5 настоящего

Порядка и заключившимсоглашение.

     7.3. Условием предоставления компенсационнойплощадки инвестору в

соответствии с абзацем вторым пункта 7.1 настоящего Порядка является

заключение соглашения,  предусматривающего обязательствоинвестора  по

удовлетворению   прав требований   граждан   - участников   долевого

строительства,  пострадавших от   действий  застройщиков, с   учетом

необходимости   обеспечения рентабельности   реализации   масштабного

инвестиционного  проекта на  компенсационной площадке  в размере  25

процентов.  Условием вступления  в  силу предусмотренного  настоящим

абзацем соглашения являетсяподписание Губернатором Самарской области

распоряжения   о  реализации  масштабного   инвестиционного   проекта

инвестором, заключившимсоглашение.

    7.4. Условием предоставления компенсационной площадкиинвестору в

соответствии с  абзацами  третьим и четвертым  пункта 7.1  настоящего

Порядка является заключениесоглашения с инвестором.

     Министерство размещает  на своем официальном  сайте сообщение  о

готовности заключить соглашение синвестором, желающим принять участие

в торгах,  предусмотренных абзацем  третьим или четвертым пункта  7.1

настоящего  Порядка, и проект  соглашения, которым  предусматривается

предоставление победителюуказанных торгов конкретной  компенсационной

площадки. Такое сообщение являетсяофертой.

     Министерство заключает с инвестором,обратившимся в  министерство

до дня  проведения   торгов, предусмотренных  абзацем  третьим  или

четвертым пункта 7.1 настоящегоПорядка, соглашение, которое  вступает

в силу при одновременном наличииследующих обстоятельств:

     победа инвестора на указанных торгах;

     подписание Губернатором   Самарской  области   распоряжения    о

реализации масштабногоинвестиционного проекта инвестором, являющимся

победителем торгов и подписавшим соглашение.

   7.5. Министерство размещает на своем официальном сайте сообщение о

готовности заключить  соглашение с инвестором,  принявшим имущество  и

обязательства  застройщика-банкрота   в соответствии  с   Федеральным

законом  "О несостоятельности (банкротстве)", и  проект  соглашения,

которым   предусматривается  предоставление   лицу,   указанному   в

определении арбитражного суда,  конкретнойкомпенсационной  площадки.

Такое сообщение является офертой.

     Условиями предоставления  компенсационной  площадки инвестору  в

соответствии с абзацем  пятымпункта  7.1 настоящего Порядка  являются

вступившее в законную  силу определение  арбитражного суда о  передаче

имущества и обязательствзастройщика-банкрота инвестору-приобретателю

в  соответствии   с   Федеральным  законом   "О    несостоятельности

(банкротстве)",заключение соглашения.

     Соглашение заключается с инвестором,обратившимся в  министерство

с предложением заключить такоесоглашение. Условием вступления в  силу

указанного  соглашения  является   одновременное  наличие  следующих

обстоятельств:

     вступление в  силу определения  арбитражного  суда о   передаче

имущества и обязательствзастройщика-банкрота инвестору-приобретателю,

заключившему   с   министерством   предусмотренное  настоящим  пунктом

соглашение, в соответствии сФедеральным законом "О несостоятельности

(банкротстве)";

     подписание Губернатором   Самарской  области   распоряжения    о

реализации масштабногоинвестиционного проекта инвестором, указанным в

определении   арбитражногосуда  о передаче имущества  и  обязательств

застройщика-банкрота   инвестору-приобретателю   в  соответствии    с

Федеральным законом "Онесостоятельности (банкротстве)" и заключившим

с министерством соглашение.

     7.6. Министерство  представляет Губернатору  Самарской   области

проект  распоряжения Губернатора   Самарской  области о   реализации

масштабного инвестиционногопроекта в  течение десяти рабочихдней  со

дня представления в министерство:

     подписанного инвестором соглашения,предусмотренного пунктом  7.3

настоящего Порядка;

     протокола торгов, предусмотренных  абзацем третьим или  четвертым

пункта  7.1 настоящего  Порядка, в  соответствии с  которым  победил

инвестор,  заключивший с  министерством  соглашение, предусмотренное

пунктом 7.4 настоящего Порядка;

     вступившего в силу  определения арбитражного суда  о передаче  в

соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности(банкротстве)"

имущества и обязательствзастройщика-банкрота инвестору-приобретателю,

заключившему с министерством соглашение, предусмотренное пунктом 7.5

настоящего Порядка.

 

        8. Предоставление площадки,обеспечивающей завершение

                  строительства проблемногообъекта

 

     8.1. Инвестор  вправе заключить  с  министерством соглашение  об

использовании    площадки,  обеспечивающей   завершение  строительства

проблемного  объекта, без  проведения  запроса предложений  от  иных

инвесторов.

8.2. В целях реализации права,предусмотренного пунктом 8.1 настоящего

Порядка, инвестор представляет вминистерство:

     заключение по  обследованию технического  состояния  проблемного

объекта;

     финансово-технические характеристики масштабного инвестиционного

проекта  по завершению  строительствапроблемного  объекта  с учетом

результатов обследованиятехнического состояния проблемного объекта по

форме, определенной приказомминистерства;

     протокол собрания граждан  - участников долевого строительства,

пострадавших от действий  застройщиков, подтверждающийих согласие  на

участие  в   софинансировании завершения  строительства   проблемного

объекта,  по форме,  установленнойприказом  министерства  (в случае

принятия   гражданами   -    участниками   долевого   строительства,

пострадавшими  от  действий  застройщиков,  решения  об  участии   в

софинансировании    завершения  строительства   проблемного  объекта).

Условия софинансированиязавершения строительства проблемного объекта

отражаются  в соглашении, заключаемом  министерством с  инвестором в

соответствии с пунктом 8.5 настоящего Порядка;

     аудиторское заключение;

     информацию о  масштабном инвестиционном  проекте  по завершению

строительства  проблемного объекта  по форме, установленной  приказом

министерства, с указанием:

     сумм, необходимых   для завершения   строительства   проблемного

объекта и удовлетворения правтребований граждан - участников долевого

строительства, пострадавших отдействий застройщиков;

     различных источников получения средств вобъеме, необходимом  для

завершения  строительства проблемного  объекта, в том  числе  средств

граждан - участников долевогостроительства, пострадавших от  действий

застройщиков  (в случае принятия  гражданами -  участниками долевого

строительства,  пострадавшими от действий  застройщиков,  решения об

участии   в   софинансировании  завершения строительства   проблемного

объекта);

     срок завершения строительства проблемногообъекта;

     рентабельность реализации масштабногоинвестиционного проекта  по

завершению строительствапроблемного объекта.

     8.3. Документы, предусмотренные  пунктом 8.2 настоящего  Порядка,

рассматриваются министерством втечение десяти рабочих дней со дня  их

поступления.  По результатам  их рассмотрения министерство принимает

одно из следующих решений:

  о согласовании с инвестором предоставления площадки, обеспечивающей

завершение строительствапроблемного  объекта, исходя из  определенных

финансово-технических   характеристик   масштабного    инвестиционного

проекта  по  завершению  строительства   проблемного объекта,   доли

финансового участия инвестора, обеспечивающей завершение строительства

проблемного объекта, а такженеобходимости обеспечения  рентабельности

реализации   масштабного  инвестиционного   проекта   по  завершению

строительства проблемного объектав размере 25 процентов;

     об отклонении    документов,   представленных    инвестором,    и

направлении их ему на доработку.

     8.4. Основаниями   для   отклонения   министерством   документов,

представленных инвестором, являются:

     непроведениеобследования   технического  состояния  проблемного

объекта;

     отсутствие финансово-технических    характеристик     масштабного

инвестиционного  проекта  по  завершению  строительства   проблемного

объекта или  их несоответствие  результатам обследования  технического

состояния проблемного объекта;

     непредставление протокола собрания граждан- участников  долевого

строительства, пострадавших отдействий застройщиков,  подтверждающего

их согласие  на участие в  софинансированиизавершения  строительства

проблемного  объекта (в  случае  принятия гражданами  -  участниками

долевого  строительства,   пострадавшими  от действий   застройщиков,

решения  об участии   в  софинансировании  завершения  строительства

проблемного объекта);

     непредставление аудиторского заключения;

     отсутствие информации о масштабноминвестиционном проекте или  ее

несоответствие форме, определеннойприказом министерства.

     8.5. В случае отсутствия оснований для отклонения  министерством

документов инвестора,предусмотренных пунктом 8.4 настоящего Порядка,

после  определения компенсационной   площадки,  которая может   быть

предоставлена инвестору с учетом требования абзаца второго пункта  8.3

настоящего   Порядка,  с   инвестором   заключается  соглашение   об

использовании    площадки,  обеспечивающей   завершение  строительства

проблемного  объекта, условием  вступления  в силу которого  является

подписание Губернатором  Самарской области  распоряжения о  реализации

масштабного инвестиционногопроекта инвестором, подписавшим  указанное

соглашение.

     8.6. Министерство в течение десяти рабочихдней со дня  получения

подписанного  инвестором соглашения осуществляет подготовку  проекта

распоряжения Губернатора  Самарской области  о реализации масштабного

инвестиционного проекта.

     Одновременно с   проектом распоряжения   Губернатора   Самарской

области о реализации масштабногоинвестиционного проекта  министерство

направляет   в адрес   Губернатора   Самарской области   презентацию

масштабного инвестиционногопроекта, представленного инвестором.

 

        9. Предоставление площадки,обеспечивающей завершение

                  строительства проблемногообъекта

 

     Площадка, обеспечивающая  завершение строительства   проблемного

объекта, предоставляется  в соответствии  с распоряжением  Губернатора

Самарской области о  реализации масштабного инвестиционногопроекта  в

порядке,   предусмотренном  земельным  законодательством   Российской

Федерации.

 

          10. Осуществление контроляза соблюдением условий

         соглашений, заключенных с инвесторамив соответствии

               с разделами 4, 7 и 8 настоящегоПорядка

 

     Министерство осуществляет   контроль   за  соблюдением   условий

соглашений, заключенных с инвесторамив соответствии с разделами 4,  7

и 8  настоящего Порядка, в  том числе в части сроков  и иных  условий

удовлетворения   прав требований   граждан   - участников   долевого

строительства, пострадавших отдействий застройщиков.

     В случае выявления  неисполнения инвесторами условий  соглашений

министерство в соответствии сзаконодательством и условиями соглашений

и договоров аренды  земельных участков, находящихся в  государственной

или  муниципальной   собственности,  принимает  меры  к   расторжению

соглашений.